instagram  vk32  
yt3232
 
yt3232
Официальный сайт ГУ санаторий "Белая Русь" Управления делами Президента Республики Беларусь

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в открытом конкурсе на замену трех лифтов электрических пассажирских в здании спального корпуса, в здании спального корпуса (центральный холл), в медицинском корпусе ГУ санаторий «Белая Русь»

Туапсинский район п. Майский «19» октября 2022г.

1. Вид процедуры закупки: открытый конкурс, состоится в 10:00 ч. «03» ноября 2022г.
1.1 Сведения о заказчике (организаторе): Государственное учреждение санаторий «Белая Русь»
1.2. Место нахождения: 352832, Российская Федерация, Краснодарский край,
Туапсинский район, п. Майский
1.3. Основной государственный регистрационный номер (организатора) 1022304916259
1.4. Фамилия, Имя, Отчество контактного лица: Чернега Александр Владимирович
1.5. Номер контактного телефона/факса: 8-(86167)-69-2-69
1.6. Адрес электронной почты: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

2. Предмет закупки:
2.1. Замена трех лифтов электрических пассажирских: в здании спального корпуса, в здании спального корпуса (центральный холл), в медицинском корпусе ГУ санаторий «Белая Русь», согласно Техническому заданию.
2.2. Место выполнения работ: 352832, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, п.Майский.
2.3. Начальная (максимальная) цена: 22303090,00 (двадцать два миллиона триста три тысячи девяносто) рублей, 00 копеек.
Источник финансирования: бюджетные средства Республики Беларусь.
2.4. Условия оплаты: Заказчик осуществляет оплату стоимости материалов и оборудования в размере 100%, в течение 5 банковских дней от даты поступления и разгрузки материалов и оборудования на место временного хранения, при наличии соответствующих сертификатов, технического паспорта и других документов, удостоверяющих его качество.
2.5. Место временного хранения материалов и оборудования на территории ГУ санаторий «Белая Русь» определяется Заказчиком.
2.6. Заказчик производит выплату аванса на выполнение строительно-монтажных работ в размере 50% от стоимости работ, планируемых к выполнению в расчетном месяце, согласно Графику производства работ.
2.7 Окончательный расчет за выполненные работы осуществляется в течение 30 (тридцати) дней после получения Заказчиком документов, подтверждающих выполнение всех обязательств, предусмотренных договором, за исключением гарантийных.
2.8. Сроки, условия выполнения работ:
Наименование лифтового оборудование Срок поставки Срок выполнения работ
Лифт электрический пассажирский для замены в здании спального корпуса грузоподъемностью 500 кг. до 26.12.2022г. до 15.04.2023г.
Лифт электрический пассажирский для замены в медицинском корпусе грузоподъемностью 630 кг. до 26.12.2022г. до 15.04.2023г.
Лифт электрический пассажирский для замены в здании спального корпуса (центральный холл) грузоподъемностью 2000 кг. до 31.03.2023 до 12.06.2023г.
Выполнение работ включает: демонтаж, монтаж, полное техническое освидетельствование, регистрацию декларации о соответствии, ввод в эксплуатацию.
2.9. Цена договора включает в себя: все налоги, сборы (в том числе по страхованию), платежи (в том числе таможенные), расходы на приобретение и транспортировку материалов до места выполнения работ, расходы на упаковку, тару, экспедирование, расходы на погрузочно-разгрузочные работы и другие обязательные платежи, которые Подрядчик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.10. Требование к Подрядчику: участником открытого конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

3. Сведения об открытом конкурсе:
3.1. Конкурсные документы:
3.1.1. Сроки размещения документации о закупке до «20» октября 2022г.
3.1.2. Место размещения и порядок получения конкурсной документации:
352832, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Майский, Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., www.i-tenders.ru.
3.1.3. Язык размещения: русский
3.2. предложения:
3.2.1. место и порядок предоставления предложения (заявки на участие): передаются нарочно в запечатанном конверте: адрес: 352832, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Майский,
3.2.2. Срок для подготовки и подачи предложений: до 16:00ч . «02» ноября 2022г.

4. Участником должны быть предоставлены следующие документы:
- копия свидетельства о государственной регистрации либо лист записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП);
- копия свидетельства о постановке на налоговый учет;
- выписка из ЕГРЮЛ либо ЕГРИП;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- копии учредительных документов;
- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупок - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупок без доверенности, либо доверенность на осуществление действий от имени участника закупок и подписанную руководителем участника закупок, либо нотариально заверенную копию такой доверенности).
Все листы предложения (заявки на участие в конкурсе) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе должна быть скреплена печатью участника закупок (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, им уполномоченным.
4.1. К участникам закупки предъявляются следующие единые обязательные требования:
1) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие ре-шения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или инди-видуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Ко-дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный нало-говый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-рах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федера-ции, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балан-совой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за по-следний отчетный период;
4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллеги-ального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых та-кая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физиче-ских лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или занимать-ся определенной деятельностью, которые связаны с выполнением работ, являющихся пред-метом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика одновременно является предста-вителем учредителя некоммерческой организации (участника закупки) и (или) руководитель Заказчика, член комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодопри-обретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директо-ром, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллеги-ального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, ге-неральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе за-регистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисхо-дящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйствен-ного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяй-ственного общества;
6) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
7) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках това-ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной си-стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-пальных нужд";
8) участник закупки не является офшорной компанией.
4.2. Участником должны быть предоставлены документы, подтверждающими технические возможности участника:
- опыт выполнения аналогичных работ- определяется как количество договоров выполнения работ аналогичным предмету закупки, исполненных Участником в 2019-2022 гг, с указанием периода их действия и стоимости выполненных работ, относящихся к предмету закупки;
- отзывы Заказчиков, относящихся к предмету закупки по договорам, заключенным за последние пять лет (при наличии);
- сведения о квалификации специалистов, осуществляющих выполнение работ (оказание услуг), относящихся к предмету закупки, и информация о наличии структурных подразделений, обеспечивающих контроль за качеством товаров (работ, услуг);
- сведения, при их наличии, подтверждающие, что участник закупки является производителем товаров (работ, услуг), либо его официальным представителем, а также информацию о возможности осуществления сервисного обслуживания указанного оборудования.

5. Обоснование выбора процедуры закупки: Положение о порядке организации и проведения закупок товаров (работ, услуг) и выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) в ГУ санаторий «Белая Русь».

6. Оценка предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями: минимальная стоимость при соответствии оборудования установленным требованиям, сроки выполнения работ, условия оплаты, соответствующее финансовое положение и технические возможности, наличие производства данного вида товара (работ, услуг), а также его сервисного обслуживания.

7. Требования к товару (работе, услуге): в соответствии с Техническим заданием.

8. Проведение открытого конкурса возлагается на Комиссию по проведению процедур закупок товаров (работ, услуг) в ГУ санатории «Белая Русь».

9. Приложение к извещению:
Техническое задание
Проект договора
Калькуляция стоимости СМР и стоимости материалов.
Заявка на участие в запросе цен (форма)

© 2022 ГУ Санаторий "Белая Русь". Все права защищены